Travaux de remplacement de menuiseries extérieures (Inspection Education Nationale)

 

 

 

Date limite de réception des offres : 7 février 2022 à 11 heures

Avis paru au BOAMP n° 22-4048

 

Commune d’Etaples-sur-mer

AVIS PUBLIC A LA CONCURRENCE

 

VISITE SUR SITE OBLIGATOIRE : 20 JANVIER 2022 à 14 HEURES OU 27 JANVIER 2022 à 14 HEURES

Retrait du dossier de consultation des entreprises : https://lavenirdelartois.e-marchespublics.com/

Organisme qui passe le marché : Commune d’Etaples/mer – Hôtel de Ville – Place du Général de Gaulle – BP 119 – 62630 ETAPLES/MER – Tél. : 03 21 89 62 40 – Contact : marchespublicsetaples@gmail.com

Objet du marché : Travaux de remplacement de menuiseries extérieures (Inspection Education Nationale)

Allotissement : Le pouvoir adjudicateur décide de ne pas allotir le marché car les prestations faisant l’objet de la présente consultation constituent un ensemble indissociable qui ne permet pas l’allotissement.

Procédure : Conformément aux articles L.2123-1 et  R. 2123-1, 1° du code de la commande publique, le marché est passé par procédure adaptée.
Conformément à l’article R. 2123-5 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur a prévu la possibilité de négocier mais se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations.

Marché de prestations similaires : En application de l’article R2122-7 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur peut conclure un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence pour la réalisation de prestations similaires à celles objet du présent marché, en accord avec le Titulaire, pendant une période de trois ans à compter de la notification du marché initial.

Délai d’exécution du marché : Le délai d’exécution du marché est laissé à l’initiative du candidat qui doit le stipuler dans l’acte d’engagement. Une période de préparation de chantier de 1 mois est prévue, par dérogation à l’article 28 du CCAG Travaux.

Visite sur site obligatoire : Deux visites sur site sont organisées le 20 janvier 2022 à 14 heures et le 27 janvier 2022 à 14 heures. Aucune autre visite ne sera organisée. Les candidats doivent donc se rendre disponibles à l’une des deux dates.

Variantes : autorisées uniquement si elles concernent la mise en œuvre de matériaux ou procédés nouveaux. La réponse à l’offre de base est obligatoire.

Critères d’attribution : fixés dans le règlement de consultation.

Retrait du dossier de consultation des entreprises : https://www.lavenirdelartois.e-marchespublics.com/

Date limite de réception des offres : 7 février 2022 à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : C22.001

Remise des offres : ATTENTION : AUCUNE OFFRE PAPIER NE PEUT ETRE TRANSMISE. Les plis sont à déposer sur le profil d’acheteur à l’adresse suivante : https://www.lavenirdelartois.e-marchespublics.com/

Pour tous renseignements : les questions sont à transmettre via le profil d’acheteur
https://www.lavenirdelartois.e-marchespublics.com/