Date limite de réception des offres : 14 octobre 2022 à 11 heures

Avis publié au BOAMP n° 22-126049

Commune d’Etaples-sur-mer

AVIS PUBLIC A LA CONCURRENCE

Organisme qui passe le marché : Commune d’Etaples/mer – Hôtel de Ville – Place du Général de Gaulle – BP 119 – 62630 ETAPLES/MER – Tél. : 03 21 89 62 40 – Contact : linda.boutillier@etaples-sur-mer.fr

Objet du marché : Extension de l’école élémentaire Jean Moulin et Extension de l’école primaire Rombly : création d’un espace plurivalent avec intégration d’une cuisine satellite. L’opération s’inscrit dans le cadre d’une démarche environnementale et développement de la filière bois locale. L’opération est encadrée par la Charte « Chantier Vert ».

Lieux d’exécution :
– Ecole primaire Jean Moulin – Avenue François Mitterrand – 62630 ETAPLES-sur-mer
– Ecole élémentaire Rombly – Rue des Embruns – 62630 ETAPLES-sur-mer.

Allotissement : Les prestations sont divisées en 16 lots :

Lot 1 : VRD
Lot 2 : Gros-œuvre /terrassement
Lot 3 : Charpente / Ossature Bois
Lot 4 : Menuiseries extérieures
Lot 5 : Menuiseries intérieures
Lot 6 : Plâtrerie / Isolation
Lot 7 : Electricité / Alarme
Lot 8 : Chauffage / Ventilation
Lot 9 : Sanitaire
Lot 10 : Revalorisation de l’eau de pluie
Lot 11 : Couverture / Etanchéïté
Lot 12 : Carrelage / Faïence
Lot 13 : Peinture
Lot 14 : Clôture
Lot 15 : Métallerie
Lot 16 : Revêtements acoustiques.

Chaque lot fera l’objet d’un marché de travaux.
Un candidat peut répondre à un ou plusieurs lots.

Nomenclature CPV :

Lot 1 : 45233223 – Travaux de resurfaçage de chaussées
Lot 2 : 45112500 – Travaux de terrassement
45223220 – Travaux de gros-oeuvre
Lot 3 : 45261100 – Travaux de charpente
Lot 4 : 45421000 – Travaux de menuiserie
Lot 5 : 45421000 – Travaux de menuiserie
Lot 6 : 45410000 – Travaux de plâtrerie
45320000 – Travaux d’isolation
Lot 7 : 09300000 – Electricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
Lot 8 : 45331210 – Travaux d’installation de ventilation
09300000 – Electricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
Lot 9 : 45332400 – Travaux d’installation d’appareils sanitaires
Lot 10 : 62121000 – Services de stockage et de récupération
Lot 11 : 45261210 – Travaux de couverture
45261420 – Travaux d’étanchéification
Lot 12 : 45431000 – Carrelages
Lot 13 : 45442100 – Travaux de peinture
Lot 14 : 45342000 – Pose de clôtures
Lot 15 : 45340000 – Travaux d’installation de clôtures, de garde-corps et de dispositif de sécurité
Lot 16 : 44112600 – Isolation acoustique.

Procédure : Conformément aux articles L.2123-1 et  R. 2123-1, 1° du code de la commande publique, le marché est passé par procédure adaptée.
Conformément à l’article R. 2123-5 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur a prévu la possibilité de négocier mais se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations.

Visite sur site : une visite des deux sites concernés par les travaux est obligatoire. Les conditions de prise de rendez-vous sont indiquées dans le règlement de consultation.

Renseignements complémentaires : Dans le cadre de cette consultation, la Ville d’Etaples-sur-mer a fait le choix de mobiliser, conformément à l’article L2112-2 du Code de la Commande Publique, une condition d’exécution qui comportera une action d’insertion. Les lots concernés sont les lots 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 et 13.

Marché de prestations similaires : En application de l’article R2122-7 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur peut conclure un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence pour la réalisation de prestations similaires à celles objet du présent marché, en accord avec le Titulaire, pendant une période de trois ans à compter de la notification du marché initial.

Modification du marché en cours d’exécution : Le marché public pourra subir des modifications dans les conditions stipulées aux articles R.2194-1 à R.2194-9 du Code de la Commande Publique.

Durée du marché et Délai d’exécution : Le délai global prévisionnel de l’opération est fixé à 10 mois incluant une période de préparation de chantier globale à l’opération de 1 mois par dérogation à l’article 28.1 du CCAG Travaux. A titre indicatif, le démarrage de la période de préparation est envisagé au 31 octobre 2022. Le délai d’exécution est laissé à l’initiative du candidat qui doit l’indiquer à l’acte d’engagement.

Variantes : les variantes libres ne sont pas autorisées. Des variantes obligatoires sont sollicitées pour les lots 3, 4 et 5.

Prestations supplémentaires éventuelles obligatoires : Les lots 1, 2, 4, 5 et 14 comportent des prestations supplémentaires éventuelles dont le chiffrage est obligatoire.

Critères d’attribution : fixés dans le règlement de consultation.

Retrait du dossier de consultation des entreprises : https://lavenirdelartois.e-marchespublics.com/

Date limite de réception des offres : 14 octobre 2022 à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : C22.017

Remise des offres : ATTENTION : AUCUNE OFFRE PAPIER NE PEUT ETRE TRANSMISE. Les plis sont à déposer sur le profil d’acheteur à l’adresse suivante : https://lavenirdelartois.e-marchespublics.com/

Pour tous renseignements : les questions sont à transmettre via le profil d’acheteur
https://lavenirdelartois.e-marchespublics.com/